施工意向书

时间:2023-12-06 18:26:05
施工意向书

施工意向书

在学习、工作生活中,意向书的使用成为办理事务的一种常用文书工具,需要注意的是法律并没有对意向书的效力作出规定,意向书到底怎么写才合适呢?下面是小编收集整理的施工意向书,欢迎阅读与收藏。

施工意向书1

甲方(发包方):

乙方(承包方):

依照《中华人民共和国合同法》 、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律,行政法规,遵循自愿、平等、公平、诚实、信用的原则,经双方协商,就邢台旧机动车交易市场工程施工事宜达成协议并形成如下条款,协议双方共同遵守。

一.工程概况

1.工程名称:邢台旧机动车交易市场

2.工程地址:邢台县晏家屯镇北王段村西

3.结构类型:框架, 共计约 10万 ㎡.

4.合同价款:合同价款以正式建设工程施工合同确定的数额为准。

5.施工场地条件:三通一平已完成,(其中施工用水由甲方提供水源,乙方配备供应施工用水机具;施工场地道路由乙方负责,公共道路由乙方负责;费用由甲方承担,甲方提供施工用电源,施工中由乙方按实际发生量和用电损耗支付水电费,具备施工条件)。

6.工期:合同工期为 年,开工日期为 年 月 日至 年 月 日,总工期为: 天。

7.工程质量:合格, 文明施工达市级文明工地要求。

8.此意向书双方签订之日起3日内,乙方向甲方指定的账户内打入保证金伍佰万元人民币,。(本意向书签订后3 ……此处隐藏7383个字……

1、双方在履行合同过程,因违约造成的损失由违约方承担。

2、因甲方原因造成乙方不能进场施工,给乙方造成损失,超过一个月,乙方有权解除合同,甲方应支付费用和损失,按银行利息加倍赔偿违约金。

3、因甲方按协议规定的时间如数支付工程款,如逾期一天按拖欠支付工程款的千分之五,支付乙方违约金,逾期两个月,乙方有权停止施工,工期顺延,并承担乙方因停工期间所有的经济损失及按上述约定支付乙方违约金。

4、工程质量达不到建设部颁发的规范合格验收标准,发包人有权对承包人进行处罚,限期修复,延误工期不顺延,由此造成的损失均由承包人承担。

九、工程验收

竣工日期。发包人在收到承包人竣工报告十五个工作日内,组织有关单位验收,工程竣工验收通过,承包人送交竣工报告日期为实际

十、其它

1、本工程经政府有关部门招标后,发包人与承包人所签的《建设工程施工合同》,本合同与补充合同不一致时已补充合同为准,补充合同与本合同具有同等法律效益。

十一、争议与解决办法

在履行工程中争议由xx市建设主管部门调解,调解不成的任何一方向工程所在地的人民法院提起诉讼。

发包人(公章)承包人(公章)

法人或其授权代理人签字法人或其授权代理人签字

身份证号:____________身份证号:____________

通讯地址电话:____________通讯地址电话:____________

____________年____________月____________日____________年____________月____________日

《施工意向书.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式